1.北京名帅律师事务所专业提供各种股权纠纷律师，为客户提供国内知名的股权纠纷律师、房地产纠纷律师x3621ff5n、股权纠纷律师等。公司自2018-07-23注册成立以来，本着以人为本的原则，坚持“至诚服务，追求完美”的服务宗旨，公司业绩蒸蒸日上。立足北京市，以市场为导向，想客户之所想，及客户之所需。

2.在建设工程纠纷时，应按照施工过程中双方之间达成的补充协议、会议纪要、工程变更单、工程对帐签证等书面文件形成确认；若没有签证等书面文件，在承包人能够证明发包人同意其施工时，其他非书面的试图证明工程量的证据，在经过举证、质证等法定程序后足以证明该证据所证明的实际工程量事实的真实性、合法性和关联性的情况下，在一定条件下也可作为计算工程量的依据。实际施工人利益的保护。1、实际施工人包括非法转包的承包人、违法分包的承包人、没有资质借用有资质的建筑施工企业的名义与他人签订合同的承包人。2、实际施工人，可以将转包人、违法分包人作为被告，向法院提起诉讼；在转包人、违法分包人怠于向发包人主张权利时，实际施工人也可直接将发包人作为被告，向法院提起诉讼，法院可根据不同情况追加转包人或者违法分包人为共同被告或者第三人。3、发包人，对承包人转包或者违法分包的情况是否清楚，将导致发包人承担不同的责任：（1）发包人对承包人转包或违法分包情况清楚的，对施工人施工的事实予以默认，与实际施工人实际履行合同的，发包人应承担过错责任，建设工程纠纷应对欠付工程款承担责任；（2）发包人对承包人转包或违法分包的情况不知，发包人只在欠付工程价款范围内向实际施工人承担责任。工程索赔的方法和技巧。根据建设工程施工合同示范文本规定的索赔程序约定，若发包人未能按合同约定支付各种费用、顺延工期、赔偿损失，承包人可按以下规定向发包人索赔：（1）有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；（2）索赔事件发生后20天内，向发包人发出要求索赔的通知；（3）发包人在接到索赔通知后10天内给予批准，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据，发包人在10天内未予答复，应视为该项索赔已经批准。建设工程纠纷提醒，承包人在施工过程中应注意资料管理，并在出现合同约定的索赔事项时及时按照合同约定的索赔程序提起索赔。
名帅律师主要开展服务好,售后好的债权债务纠纷、好评的公司法律纠纷、公司法律纠纷哪个好、股权纠纷律师哪个好用等项目运营。在项目高速发展的同时，名帅律师始终强调外部机会与内部管理的平衡，十分注重企业核心竞争力的培养和塑造。公司将客户服务价值作为企业的核心竞争力，秉承“诚信正直、尊重个人”的企业精神，努力为客户提供诚信可靠的公司法律纠纷。

3.名帅律师始终坚持“至诚服务，追求完美”的企业宗旨；与时俱进，与北京行政诉讼行业共同进步，合力同行，创新共赢。想要获取更多有关股权纠纷律师、公司法律纠纷的信息，可登录名帅律师官网：www.bjmingshuailawyer.com查看。
联系我时，请说是在北京便民网看到的，谢谢！